民事纠纷诉讼程序 商事代理人

民事纠纷可以要求的赔偿有哪些？
受害人因伤致的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括疾赔偿金、疾器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续实际发生的必要的康复费、护理费、后续费，赔偿义务人也应当予以赔偿。
受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿人向请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《高关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。
对于费的问题，该解释第19条规定，费根据机构出具的费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断等相关证据确定。赔偿义务人对的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。
费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。功能恢复训练所必要的康复费、适当的费以及其他后续费，赔偿人可以待实际发生后另行起诉。但根据或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的费一并予以赔偿。
同居关系法律规定
当事人起诉请求解除同居关系的，不予受理。但当事人请求解除的同居关系，属于法第三条、第三十二条、第四十六条规定的“有配偶者与他人同居”的除外。
法律依据：《关于适用《中华共和国法》若干问题的解释（二）》条：“当事人起诉请求解除同居关系的，不予受理。但当事人请求解除的同居关系，属于法第三条、第三十二条、第四十六条规定的“有配偶者与他人同居”的，应当受理并依法予以解除。”

合同效力判断问题
（一）未生效合同
法律法规规定应办理批准才生效的合同，未经批准则合同未生效，但不意味着没有任何效力。一是具有形式拘束力。任何一方当事人都不得擅自变更合同。二是当事人负有报批义务。报批义务约定独立生效，义务人拒不履行报批义务，合同针对报批约定责任的，不履行方应担责。三是不具有实质拘束力。不能请求履行合同或承担违约责任，法院应释明变更为继续履行报批义务。经释明拒绝变更的，可驳回诉请。
报批义务人不履行判决确定的报批义务，当事人可另行起诉请求赔偿包括差价损失、合理收益及其他损失在内的预期利益损失。
（二）可撤销合同
行使撤销权后才无效，撤销前有效。且只能向法院或仲裁机构以诉讼或抗辩方式行使，法院不能依职权撤销。
（三）效力待定合同
主要是欠缺行为能力或代理权、代表权的合同，包括限制行为能力人所为的行为、无权代理和无权代表行为。
合同是负担行为，不以行为人对标的物有处分权为必要，故无权处分合同本身是有效的。而无权代理除构成表见代理外，原则上效力待定。
实践中，公司常以加盖的是假章、所盖之章与备案不一致等为由否定合同效力，此时关键要看盖章人在盖章时是否有代表权或代理权进而根据代表或代理规则确定合同效力，而不能将重点放在真伪上。
（四）合同无效及法律后果
合同无效，请求返还股权、房屋等财产发生增值或贬值的，综合考虑双方过错程度、受让人经营或添附等增值或贬值间的关联性等因素；返还货币的，综合考虑双方过错程度、款项用途、获利情况等因素确定利率标准；请求返还财产加损害赔偿的，财产原则上仅指原物或本金，确定损害赔偿时再考虑双方过错、受让人行为与财产价值变化的关联性及款项用途、获利情况等因素。
双务合同纠纷中，仅主张合同无效，未提出返还原物、赔偿损失、折价补偿等的，法院应释明一并提出相应给付请求或反诉或抗辩。即便被告未提抗辩或反诉，法院也可依职权认定合同无效，并在判项中就相互返还事宜作出裁判。

关于质量保修金返还时间的确定问题
建设工程质量保修金是发包人与承包人在建设工程施工合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的质量缺陷进行维修的资金。其主要功能在于担保建设工程竣工验收并交付使用后在保修期限内出现的质量缺陷问题。与质量保修金相联系的是质量保证金。依据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，建设工程质量保证金(保修金)是发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。从上述规定来看，建设工程质量保修金和保证金属于相同性质的费用，功能也是相同的。由于质量保修金对应的是质量保修期，而质量保证金对应的是缺陷责任期，导致司法实务中对于保修金或者保证金的返还时间发生争议。会议认为，质量保修期与缺陷责任期是两个不同的概念，质量保修期是指建设工程在正常使用条件下的法定保修期限，在此期限内承包人对建设工程出现的质量问题负有保修义务。而缺陷责任期是指质量保证金的预留期限，长为2年，缺陷责任期满，发包人应当将保证金返还给承包人。因二者期限不同，质量保修期长于缺陷责任期。因此，当事人对质量保修金返还期限有约定的，从其约定;没有约定或约定不明的，缺陷责任期满后，发包人应当将质量保修金返还给承包人，即发包人应当自接受建设工程之日起2年内将质量保修金返还给承包人。

关于建设工程施工合同纠纷案件的审理
（一）关于合同效力问题
要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力。当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效。对于约定无效后的工程价款结算，应依据建设工程施工合同司法解释的相关规定处理。
（二）关于工程价款问题
招标人和中标人另行签订改变工期、工程价款、工程项目性质等影响中标结果实质性内容的协议，导致合同双方当事人就实质性内容享有的义务发生较大变化的，应认定为变更中标合同实质性内容。
（三）关于承包人停（窝）工损失的赔偿问题
因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查，发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建，发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停（窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失。
（四）关于不履行协作义务的责任问题
发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务，致使承包人停（窝）工，以至难以完成工程项目建设的，承包人催告在合理期限内履行，发包人逾期仍不履行的，视违约情节，可以依据合同法第二百五十九条、第二百八十三条规定裁判顺延工期，并有权要求赔偿停（窝）工损失。
承包人不履行配合工程档案备案、开具等协作义务的，视违约情节，可以依据合同法第六十条、百零七条规定，判令承包人限期履行、赔偿损失等。
发生民事纠纷如何处理？
发生民事纠纷，可以报警，即便报警，一般情况，是不处理民事纠纷的。因为不能介入民事纠纷，否则就是违法，因为主管的是或者刑事案件。一般会建议你通过调解、仲裁、诉讼等方式去解决。
在人的一生中不可避免的发生纠纷，而这些小的纠纷都基本能概括到民事纠纷的调整范围，简单而朴素的赔偿方式和标准就是：有多大错，承担多大责任，造成什么样的损害，就弥补相应的损失。民事涉及到太多的内容：物权、财产权、人格权、身份权、知识产权……因为民法保护的十分广泛，所以产生的纠纷形态各异，那么对纠纷进行补偿的方法也多到无法穷尽，主要有以下几种：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。

山东元鼎律师事务所为综合性法律服务机构，下设金融法律事务部、知识产权法律事务部、涉外及海事海商法律事务部、民商事法律事务部、公司及劳动法律事务部、建筑房地产法律事务部、刑辩法律事务部、行政法律事务部等八个业务部及行政人事部、财务部两个管理部。业务范围涉及民商事、刑事、金融、房地产、知识产权、涉外、海事海商、行政诉讼、企业法律顾问等多方面的法律服务。本所设有城阳分所，李沧分部，西海岸分部。
本所总部现有执业律师六十余名， 多人次被授予青岛市优秀仲裁员、青岛市优秀律师、青岛市优秀女律师、青岛市三八红旗手、青岛市司法行政系统先进个人、青岛市李沧区巾帼之星、青岛市法律援助先进个人等荣誉称号；多人次担任人大代表、政协委员、市人民政府法律咨询委员会委员等社会职务。
本所律师多人次被聘任为山东省律师协会专业委员会委员，青岛仲裁委员会仲裁员，山东省律师协会教育培训专门委员会副主任，山东省律师协会知识产权专业委员会委员，山东省律师协会环境和资源保护专业委员会委员，青岛市律师协会理事，青岛市律师协会知识产权专业委员主任、委员，民事专业委员会委员，建设工程专业委员会委员，商事专业委员会委员，国际商事专业委员会委员，公司专业委员会委员，行政专业委员会委员，青岛市律师协会培训教育专门委员会副主任，女律师专门委员会委员。
执业理念：本所秉承“客户第一”的原则，坚持为客户提供优质、高效法律服务的执业理念。