广州越秀区承揽合同纠纷律师 信守承诺 保守客户信息

广州增城区装修合同纠纷律师 如何证明逾期完工咨询 广州装修合同纠纷中，如何证明装修公司逾期完工？ 张静律师解答：以合同约定的工期计算为准。如下面这个案件，装修合同约定工期从拿到装修许可证起天。后业主主张装修公司逾期完工，比提供了装修许可证。但装修公司提供微信证据，证明拿到证后过了12天才开工。终法院认为，还是以拿到许可证的时间算。 判决书节选： 关于是否存在逾期施工的问题，法院认为：《室内装修设计合同书》约定，工程期限为装修许可证下达算起个工作日。张某提供了《装修许可证》以证明《装修许可证》的下达日期为2017年7月26日，并主张以此日期为工期起算日；华某公司则提供了微信，以证明实际开工日期为2017年8月8日。法院认为，张某提供的《装修许可证》显示的装修期限是自2017年7月26日起算，予以采信。而华某公司提供的微信的内容并不能证明《装修许可证》的下发时间，其抗辩缺乏依据，不予采纳。因此，根据《室内装修设计合同书》约定，案涉房屋装修工程的期限以《装修许可证》下达日期（2017年7月26日）起算个工作日，即施工期限至2018年1月17日止。华某公司抗辩称由于物业管理公司验收及张某更改装修方案而导致工期延误，但其提供的证据并不足以证明上述主张，而且，相关的验收并非合同约定的工期顺延理由，因此，上述抗辩亦缺乏依据，不予采纳。而根据已查明的事实可知，直至2018年2月7日即华某公司撤离案涉房屋之日止，华某公司仍未完成装修施工，该行为已违反了合同约定。

海珠区专业股东合伙纠纷律师 投资后退款咨询 广州合伙做生意后想退出能退出资款吗？ 张静律师解答：要有合法的理由、合同约定的情形和充足的证据才可以。如下面这个案件，原告与他人签订《股东投资协议书》，以被告未变更工商登记，自己未行使股东权利为由起诉退还出资款，但法院审理后认为无证据证明原告没有行使股权权利，是否是自己不配合造成的。且原告的投资款也已经用于公司经营，终法院驳回原告全部诉求。 判决书节选： 本院认为，本案系合同纠纷。关于原告诉请解除三方签订的《股东投资协议书》的问题。先，原告认为被告一在收到原告的100000元投资款后，未通过变更工商登记等赋予原告应得的股东权益，原告没有参与实际经营、没有参与重大决策、没有享有股东的权益，导致协议的目的不能实现。根据庭审及双方提供的证据，现有证据无法证明原告所述的未办理工商变更登记、没有参与实际经营、没有参与重大决策、没有享有股东的权益的情况因被告一未履行相应的义务，还是因原告不予配合而造成的。如果原告有证据证明是因被告原因造成，原告可另行给予合理的期限督促被告一履行相应的义务；如果被告一不履行，原告可再循法律途径解决。其次，原告认为被告一未将其支付的投资款100000元实际用于公司经营，而是用于炒股风险投资，被告一违反了《股东投资协议书》的约定。据被告一已提供某贸易公司的公司账户流水及其部分个人银行流水，已证明该公司一直在实际运营中，且被告一在原告支付投资款后，亦通过被告一个人账户支付过某贸易公司的应付货款。原告未能进一步提供证据证明被告一将其支付的投资款用于炒股风险投资。原告的诉称，理由不成立，本院不予采信。后，在原告未提供充分的证据证明存在解除《股东投资协议书》的法定条件，且两被告均不同意解除该协议的情况下，原告诉请解除三方签订的《股东投资协议书》，于法无据，本院不予支持。判决驳回原告的全部诉讼请求。

我所在合同法律领域具有较高造诣，多年代理大量经济合同纠纷类案件，包括买卖合同，建设工程合同，房屋租赁合同，委托理财合同，储蓄合同，赠与合同，装修装饰合同等纠纷。办案经验丰富，，收费优惠。
广东合拓律师事务所地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场8楼

广州张静律师十多年来代理大量不同领域的案件，尤其擅长跟房子有关的一切案件，有丰富的执业经验，当事人一致**。特擅长离婚纠纷、房屋买卖合同纠纷（二手房、宅基地房、商品房）、土地租赁纠纷、继承纠纷、合伙纠纷、特许经营合同纠纷、买卖承揽合同纠纷、公司股东纠纷等案件，为您争取大权益，收费优惠，。作为广东合拓律师事务所律所主任团队律师，担任过多家上市公司、村居、街道常年法律顾问，持有企业合规师证书，熟悉企业法律风险管理。广东合拓律师事务所地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场8楼 ：林和西站A出口，公交站：林和中路站 体育西路站